【招标公告】中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目-公开招标公告
【招标公告】中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目-公开招标公告：本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 黑龙江 牡丹江市 | 采购单位 | 中国工商银行股份有限公司牡丹江分行 |
| 招标代理机构 | 黑龙江省招标有限公司 | 项目名称 | 中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
公告
中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目-公开招标公告
(招标编号：HTCL-ZB-243142)
招标项目所在地区：黑龙江省
一、招标条件
本中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目（招标项目编号：HTCL-ZB-243142），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为/，招标人为中国工商银行股份有限公司牡丹江分行。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模：更新老旧淘汰型高低压配电柜；开通二路电源 。
招标内容与范围：/
本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：
001 第1包
三、投标人资格要求
001 第1包：
本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，并在人员、设备等方面具有相应的履约能力。
3.1投标人具备有效的营业执照；
3.2投标人具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，同时还须具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装五级（含五级）及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。
3.3拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且承诺未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作，投标人拟委任的项目经理必须是本单位缴纳职工基本养老保险的在职人员，提供连续3个月（2024年5月至2024年7月）本单位为其缴纳职工基本养老保险的有效证明（建办市函[2019]92号文件中规定的6类情形人员除外）。
3.4投标人拟委任的项目管理机构人员配备要求：参照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）的通知配备项目管理机构人员。发包人可根据工程需要，要求承包人增派相关专业人员，及时完成建设任务。
3.5投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准）。
3.6投标人及其法定代表人、拟派项目负责人没有被列入失信被执行人名单；（以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准）。
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效；
3.8本次招标不接受联合体投标。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：2024年08月30日09时00分00秒---2024年09月05日16时00分00秒
获取方法：4.1凡有意参加投标者，请于2024年8月30日至2024年9月5日，每日9时00分至16时00分(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台支付并下载招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成操作，否则将无法保证获取电子招标文件。 4.2招标文件售价0元。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024年09月19日09时00分00秒
递交方法：5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为)2024年9月19日9时00分，地点为黑龙江省招标有限公司（哈尔滨市南岗区汉水路180号）二楼会议室。 5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六、开标时间及地点
开标时间：2024年09月19日09时00分00秒
开标地点及方式：黑龙江省招标有限公司2楼会议室（哈尔滨市南岗区汉水路180号）线下开标
七、其他公告内容
1.招标条件
本招标项目中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目，项目业主为中国工商银行股份有限公司牡丹江分行，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为中国工商银行股份有限公司牡丹江分行。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：黑龙江省牡丹江市太平路271号
2.2工程内容：更新老旧淘汰型高低压配电柜；开通二路电源
2.3质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准
2.4计划工期：30日
2.5招标范围：中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目，工程量清单所示全部内容
2.6标段划分：不划分标段
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，并在人员、设备等方面具有相应的履约能力。
3.1投标人具备有效的营业执照；
3.2投标人具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，同时还须具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装五级（含五级）及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。
3.3拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且承诺未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作，投标人拟委任的项目经理必须是本单位缴纳职工基本养老保险的在职人员，提供连续3个月（2024年5月至2024年7月）本单位为其缴纳职工基本养老保险的有效证明（建办市函[2019]92号文件中规定的6类情形人员除外）。
3.4投标人拟委任的项目管理机构人员配备要求：参照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）的通知配备项目管理机构人员。发包人可根据工程需要，要求承包人增派相关专业人员，及时完成建设任务。
3.5投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准）。
3.6投标人及其法定代表人、拟派项目负责人没有被列入失信被执行人名单；（以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准）。
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效；
3.8本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2024年8月30日至2024年9月5日，每日9时00分至16时00分(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台支付并下载招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成操作，否则将无法保证获取电子招标文件。
4.2招标文件售价0元。
4.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。平台注册成功后，登陆平台真实准确完善用户信息。
4.4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用由招标代理机构出具，在开标时领取；平台下载服务费、由“中招联合信息股份有限公司”出具增值税电子普通发票，可登录平台自行下载。
4.5平台统一服务热线：010-86397110，(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。
4.6投标人可在中招联合招标采购平台官网首页右侧“帮助中心”下载投标人投标操作手册。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为)2024年9月19日9时00分，地点为黑龙江省招标有限公司（哈尔滨市南岗区汉水路180号）二楼会议室。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布媒介
本采购项目相关信息在中国招标投标公共服务平台上发布
7.联系方式
招标人：中国工商银行股份有限公司牡丹江分行
地 址：黑龙江省牡丹江市太平路
联系人：***
电 话：***-1604
招标代理机构：黑龙江省招标有限公司
地 址：哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人：***
电 话：***
开户名称：黑龙江省招标有限公司
开户银行：中国工商银行哈尔滨开发区支行
账 号：3500041119006638555
业务监督：黑龙江省招标有限公司风控合规部
业务监督电话：0451-82364723
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招标人：中国工商银行股份有限公司牡丹江分行
地址：黑龙江省牡丹江市太平路
联系人：***
电话：***
电子邮件：/
招标代理机构：黑龙江省招标有限公司
地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人：***
电话：***
电子邮件：57713048@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_______________（签名）
招标人或其招标代理机构：_______________（盖章）
中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目-公开招标公告
(招标编号：HTCL-ZB-243142)
招标项目所在地区：黑龙江省
一、招标条件
本中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目（招标项目编号：HTCL-ZB-243142），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为/，招标人为中国工商银行股份有限公司牡丹江分行。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模：更新老旧淘汰型高低压配电柜；开通二路电源 。
招标内容与范围：/
本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：
001 第1包
三、投标人资格要求
001 第1包：
本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，并在人员、设备等方面具有相应的履约能力。
3.1投标人具备有效的营业执照；
3.2投标人具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，同时还须具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装五级（含五级）及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。
3.3拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且承诺未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作，投标人拟委任的项目经理必须是本单位缴纳职工基本养老保险的在职人员，提供连续3个月（2024年5月至2024年7月）本单位为其缴纳职工基本养老保险的有效证明（建办市函[2019]92号文件中规定的6类情形人员除外）。
3.4投标人拟委任的项目管理机构人员配备要求：参照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）的通知配备项目管理机构人员。发包人可根据工程需要，要求承包人增派相关专业人员，及时完成建设任务。
3.5投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准）。
3.6投标人及其法定代表人、拟派项目负责人没有被列入失信被执行人名单；（以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准）。
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效；
3.8本次招标不接受联合体投标。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：2024年08月30日09时00分00秒---2024年09月05日16时00分00秒
获取方法：4.1凡有意参加投标者，请于2024年8月30日至2024年9月5日，每日9时00分至16时00分(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台支付并下载招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成操作，否则将无法保证获取电子招标文件。 4.2招标文件售价0元。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024年09月19日09时00分00秒
递交方法：5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为)2024年9月19日9时00分，地点为黑龙江省招标有限公司（哈尔滨市南岗区汉水路180号）二楼会议室。 5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
六、开标时间及地点
开标时间：2024年09月19日09时00分00秒
开标地点及方式：黑龙江省招标有限公司2楼会议室（哈尔滨市南岗区汉水路180号）线下开标
七、其他公告内容
1.招标条件
本招标项目中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目，项目业主为中国工商银行股份有限公司牡丹江分行，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为中国工商银行股份有限公司牡丹江分行。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：黑龙江省牡丹江市太平路271号
2.2工程内容：更新老旧淘汰型高低压配电柜；开通二路电源
2.3质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准
2.4计划工期：30日
2.5招标范围：中国工商银行牡丹江分行改造本部大楼变电所项目，工程量清单所示全部内容
2.6标段划分：不划分标段
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，并在人员、设备等方面具有相应的履约能力。
3.1投标人具备有效的营业执照；
3.2投标人具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，同时还须具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装五级（含五级）及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。
3.3拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且承诺未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作，投标人拟委任的项目经理必须是本单位缴纳职工基本养老保险的在职人员，提供连续3个月（2024年5月至2024年7月）本单位为其缴纳职工基本养老保险的有效证明（建办市函[2019]92号文件中规定的6类情形人员除外）。
3.4投标人拟委任的项目管理机构人员配备要求：参照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）的通知配备项目管理机构人员。发包人可根据工程需要，要求承包人增派相关专业人员，及时完成建设任务。
3.5投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准）。
3.6投标人及其法定代表人、拟派项目负责人没有被列入失信被执行人名单；（以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准）。
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效；
3.8本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2024年8月30日至2024年9月5日，每日9时00分至16时00分(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台支付并下载招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成操作，否则将无法保证获取电子招标文件。
4.2招标文件售价0元。
4.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。平台注册成功后，登陆平台真实准确完善用户信息。
4.4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用由招标代理机构出具，在开标时领取；平台下载服务费、由“中招联合信息股份有限公司”出具增值税电子普通发票，可登录平台自行下载。
4.5平台统一服务热线：010-86397110，(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。
4.6投标人可在中招联合招标采购平台官网首页右侧“帮助中心”下载投标人投标操作手册。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为)2024年9月19日9时00分，地点为黑龙江省招标有限公司（哈尔滨市南岗区汉水路180号）二楼会议室。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布媒介
本采购项目相关信息在中国招标投标公共服务平台上发布
7.联系方式
招标人：中国工商银行股份有限公司牡丹江分行
地 址：黑龙江省牡丹江市太平路
联系人：***
电 话：***-1604
招标代理机构：黑龙江省招标有限公司
地 址：哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人：***
电 话：***
开户名称：黑龙江省招标有限公司
开户银行：中国工商银行哈尔滨开发区支行
账 号：3500041119006638555
业务监督：黑龙江省招标有限公司风控合规部
业务监督电话：0451-82364723
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招标人：中国工商银行股份有限公司牡丹江分行
地址：黑龙江省牡丹江市太平路
联系人：***
电话：***
电子邮件：/
招标代理机构：黑龙江省招标有限公司
地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人：***
电话：***
电子邮件：57713048@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_______________（签名）
招标人或其招标代理机构：_______________（盖章）
剑鱼标讯黑龙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
